您的位置首页 > 合同 > 合同

装修合同起诉状怎么写

装修合同书怎么写(附合同范本)

装修合同书是消费者保护自身权益的有效协议。在装修的过程中,业主不可能自始至终进行监督,这时候就要通过装修合同书来加以约束,明确施工方如果出现违约情况,该如何赔偿。那么

装修合同书怎么写?

下面装信通编辑就给大家分享一份装修合同书范本,供大家参考。

装修合同书范本

委托方(甲方):

承接方(乙方):

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行,根据国内有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条:工程概况

1.工程地址:______________________________。

2.居室规格:房型,总计施工面积平方米。

3.施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

4.委托方式:包工包料大包干交钥匙工程。

5.开工日期:________年____月____日,竣工日期________年____月____日,工程总天数:____天。

第二条:工程价款

工程价款(金额大写),详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。

第三条:质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。

2.工程验收标准,双方同意参照国内的相关规定执行。

3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

4.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

第四条:材料供应

1.乙方须严格按照国内有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

3.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

第五条:付款方式

1.合同一经签订,甲方即应付百分之百(及全款)工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(________年____月2____日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)。

甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

第六条:工程工期

1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。

2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

第七条:其他事项

1.甲方责任

1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

2.乙方责任

1)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

2)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

第八条:违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第九条:争议解决

本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

第十条:合同的变更和终止

1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第十一条:合同生效

1.本合同双方盖章,签字后生效。

2本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方(业主):乙方:

签字:委托代理人签字:

签约日期:签约日期:

以上就是关

于装修合同书怎么写

的内容介绍,要装修的业主朋友们一定得仔细看清喽,以免吃亏上当。如果大家觉得实在头疼,也可以点击下方链接申请装信通平台的在线监理服务,专业人士陪签装修合同,还能为你家装修环节全程把关,省去你的后顾之忧。装信通12年装修大平台,在平台签约即可获得免费监理服务和100万装修保障金!

2018*新建设工程纠纷起诉状范本,值得收藏

拖欠工程款的现象在建设工程行业已经是屡见不鲜,为了解决这方面的问题,法律法规也是进行给出了正确的解决之道。涉及建设工程纠纷尤其是工程款方面的,一纸起诉状就可以帮您解决,建筑市场交易网(无需注册即可免费获取海量招投标信息)整理了起诉状范本分享给大家。

一、建筑工程欠款起诉状的范文

建筑工程欠款起诉书范文

起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司

企业性质:

经营范围:工业与民用建筑、

流动资金:X万元

何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

地址:______县______乡______电话:______________________

开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

法定代表人姓名:_________职务:_________

被告单位(全称):______

地址:________市_______-______路________号

事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由:

______年______月______日,______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为X元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达X之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的X余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达X元。甲方虽然承担了X元的误工费,但尚有X元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款X元。

从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值X元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

请求:

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款X元;

(二)结算零建工程款:X元减去甲方垫付的材料款X元,应付给乙方工程款X元;

(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金X元;______年______月至______月设备闲置费X元

以上三项合计,共X元。

______市______区人民法院

起诉单位:______县建筑工程总公司

__________公司(盖章)

_________年_________月________日

二、防范工程垫资的方法

1、对发包方进行资信调查,对项垫资项目的合法性、是否存在抵押、项目用地的性质等进行资信调查。建议委托律师进行尽职调查。

2、让发包方提供工程款支付方面的担保,如发包方以土地使用权提供担保或以其他的房产作为担保等,或者提供支付保函。

3、在签订建设工程合同时,对垫资的利息是否给付,如何计算等问题应在合同条款中加以明确。否则,诉讼中自身的合法权益就很难得到应有的保护。同时建议约定的利息适当高于同期银行贷款利息。

4、加强施工管理,严格履约。承包方应注意合理界定垫资款支付时限。如合同约定垫资款按形象进度返还时,则在达到支付条件时,承包方应做好相应的验收记录,以此为请求支付的凭据。

5、合理向分包单位、材料供应商等分散垫资风险。

三、工程欠款的社会危害

建筑施工企业本来就是一个劳动密集型的微利企业,在没有改革以前,我国建筑企业的法定利润只有2、5%到3%左右,进入市场后随着竞争的加剧,企业之间竞相压价,本已是步履为艰,加上拖欠工程款,更是苦不堪言;

由于资金上的拮据,一些施工企业不得不在材料、工艺上下功夫,甚至建筑工人的一些必备安全措施也得不到保证;第四是影响社会的稳定。造成工程款被拖欠的原因是多方面的,首当其冲的是政府投资的项目。有些地方政府为了搞形象工程,没有钱硬上马,叫施工企业带资、垫资,但却无力归还。据前不久对7个城市和12家大中型建筑企业拖欠工程款的情况统计显示,截至2001年底,7个城市拖欠工程款达471.724亿元,其中政府工程拖欠工程款占13.36%;12家大中型建筑企业被拖欠工程款97.91亿元,其中政府工程拖欠工程款占47.78%。第二种情况是盲目上马,决策失误。投资方没有进行可行性研究,项目决策失误,资金不能回笼,造成拖欠。第三种是不按基建程序办事,搞“三边”工程,导致拖欠。第四种就是恶意拖欠。此外,也有少数是施工企业因合同不清及质量和工期上有纠纷造成拖欠。

建筑市场与交易网致力于打造建设工程行业招投标综合门户,业务覆盖招标公告,中标公告,变更通知,VIP项目,拟建项目,在建项目...等等,为各级政府采购、招标代理机构、招标企业、供应商提供全面的建设工程招投标服务,以整合共享资源、统一规范标准、招标投标配套服务为重点的互联网公共资源交易服务平台。

特此申明:本文由建筑市场与交易网整理编辑,转载请联系我们

民事起诉状怎么写(附模板详解版)

在认真学习完管辖的知识后,二狗子再次向我投来渴望的目光,我读懂了他的意思——袍儿,这回咱能去法院了吧?

那么我的回答是什么呢——还是不行

二狗子:还有啥是我不知道啊,我还要怎么样才能去嘛我嘞个亲娘诶憋死我了。

你没有民事起诉状你拿什么去起诉?

二狗子:民事起诉状?这是个什么东西?

这个是非常重要的东西,就这样你还想去法院?还不老老实实坐下来,教你一下民事起诉状怎么写,真是不让人省心。

二狗子:我又没逼你,是你一直巴拉巴拉讲那么多

“……“

万事第一步,法条来铺路

看完法条,我来给大家解释一下。

民事起诉状,就是咱们到法院打官司的时候,要提交给法院的一份

文书材料

,里面包含了

你和你要告的人的基本信息以及你的诉求及纠纷的事情经过

,当然了,实在有困难,是

允许口头

陈述由法院来记录的,但是在现实生活中,几乎没有人会口头起诉,一来是会在接下去的审理过程中产生诸多不便,二来就算本身不识字或者身体原因无法提供书面材料的,都会有代理人再不济子女代劳,所以呢,大家还是老老实实写书面的吧。

首先呢,我们先来看看法条是怎么规定我们的民事起诉状需要哪些内容的

看到了吧,内容还是蛮多哒。

二狗子:我看到了好多我没有见过的名词诶

那不是很正常吗?

二狗子:知道了还不给我解释一下,坏人。

你哪几个不懂啊,傻狗?

二狗子:这个什么法人和其他组织,法定代表人和负责人是什么鬼?

这个问题嘛,展开讲那就是一本公司法了,太复杂了,咱们普通生活中不需要了解的那么仔细,总之

法人你就理解为企业,法定代表人就是代表这个企业的人;其他组织就是不属于企业但是不是个活人的组织,负责人就是这个组织的代表人

二狗子:哎呀,抽象死了啦,具体一点

腾讯,二狗子你*爱的公司,他就是一家企业,那么这家企业的法定代表人呢,就是你亲切的马爸爸——马划腾,这回明白了吧?

二狗子:哦,你举得例子那么众人皆知,那要是我要告一家小企业,我哪知道法定代表人是谁啊?

大哥,一来

手机上很多可以查询企业信息的APP

啊,再来,

工商局

是个摆设么?你不知道去那里查吗?

二狗子:哎呀,一下子没有想起来嘛。

二狗子:那这个其他组织和负责人呢?

准备好啊,我要放大招了。

看到了吧,这些就是其他组织

二狗子:其他的我大致能理解,就是这个银行的分支机构哦,哪些是分支机构啊?

二狗子:好吧好吧。

二狗子:那啥是诉讼请求啊?

诉讼请求,就是

你想要对方做的事情,比如要求对方还钱,要求对方退货,要求离婚等等等等。

二狗子:那要是断绝父子关系呢?

你是不是很久没挨揍皮痒了啊,法律没有权利来断绝父子关系的,天赋人权知道吗?

二狗子:……举个例子嘛举个例子

比如你要求对方还钱,就这么写:

请求被告王二麻子归还借款本金5万元及自借款之日起至还款之日止的利息。

二狗子:哦,好的吧。

二狗子:还有一个问题呢,这个咱们起诉的时候真的不用写身份证吗?像王二麻子这样的,肯定不住在家里了啊,早跑了,电话号码也换号了。

二狗子:哦,法院好傲娇啊,一言不合就不理我。

……你到底要不要学怎么写诉状了?

二狗子:要啊要啊,不过你不要在和我说一大堆话了,直接给我一个模板比较直接,我也好记。

二狗子:真的,你就直接给我写好给我就成了,这样我记得牢嘛,爱你哦。

够直观了吧二狗子?

二狗子:好的好的,那这个“诉讼费由被告承担这里”,我要是请律师了,律师费什么的可以让王二麻子一起还嘛?

二狗子:哇,那么坑的嘛,我怎么知道王二麻子会不还钱的,过分哦

你自己是个成年人了,对对外借钱应该已经能够全面的风险评估了,你自己遇人不淑。

二狗子:……哎呀,行了行了,我已经够倒霉了,还挤兑我,还有没有人性。

二狗子:还有啊,你在我和王二麻子后面写了一大堆什么鬼啊?

那是帮你打官司的人,我接下去就要讲到了,认真听先。

二狗子:哈哈哈,你这标题起的好弱智啊,怎么写原被告的信息你前面不是都说了么,怎么还要单独列一块出啦啊,你是不是脑子瓦特了啊?

你才脑子瓦特了呢,我刚才举的例子是一般的情况下,但是凡事哪有没有特殊情况的呢?

二狗子:什么特殊情况?

比如未成年人起诉怎么办,精神病人起诉怎么办,再者,如果你告的是一个公司,你又该怎么写公司的信息,这些难道不是要了解的吗?再有,如果你委托律师了,律师难道在起诉状上不配拥有姓名吗?

二狗子:这……我到没想那么多

那我又不是给你一个人看的,我是给小伙伴们一起看的,我不得考虑全面一点啊。

二狗子:行吧行吧,你说就是了,我听着还不行嘛

首先呢,大家应都知道,未成年人指的是

未满18周岁

的小朋友(不过

如果16周岁就开始干活赚钱来养活自己的小朋友,就要算成年人了哦

,穷人家的孩子早当家啊),至于精神病人呢,甭管你是一直都犯病,还是间歇性的犯病的,咱们都算精神病人。

其次,由于未成年人和精神病人是没有办法独立完成诉讼的,所以呢,我们国家有制度规定,对于这两类人,我们是有专门的法定代理人来帮忙的。

法定代理人

的意思,咱们通俗的理解就

是法律规定的来照顾管理未成年人或者精神病人的人

,对于未成年人呢,

爸爸妈妈

就是法定代理人,对于成年的已婚的精神病人呢,

就是法定代理人。

二狗子:那精神病人要还没有结婚呢?

没结婚,那就还是爸妈呗,要不然你能怎么办?

二狗子:……那所以在诉状上怎么写呢,你可以不要解释了啊,直接上写,我看得懂。

我刚才在诉状里已经写进去了,你回头去诉状看一下位置在哪,就是这段:

二狗子:我又不是未成年人!

我这不举例子嘛,起诉状里给你写的还是委托诉讼代理人啊。

二狗子:那难道没有人会冒充吗,比如怂恿小朋友起诉来帮助自己获得利益啥的?

你这个人心里很阴暗啊,你以为法院会这么大意吗?凡事法定代理人的,都要求提供

户口本

结婚证原件以及身份证等

核对过的好嘛,哪有这么草率。

二狗子:你这个标题很搞笑诶,我都要委托律师了我还要知道怎么写诉状吗,律师就会帮我弄好啊。

拜托,还有委托其他人的情况呢,再说了,就算你有律师,你了解一下这些知识对你有坏处吗?人啊,技多不压身懂吗?5G时代已经来了,不能保持学习习惯的人都要被淘汰,我看你就第一个被淘汰。

二狗子:你,你怎么还人身攻击了呢。

我是要提醒你,居安思危啊,快点学习

看到了吗,你不仅仅可以委托律师,还可以委托你的亲戚甚至我,只要有人推荐我。

二狗子:这是什么操作?

你真的是不知道人间疾苦啊,比如很多来打官司的老人真的是很困难的,吃饭都成问题了,哪有钱请律师,但是又确实年龄大不识字根本没法独立参加庭审,这个时候很多老人都会选择委托自己的子女来帮忙打官司啊。

二狗子:好吧好吧,那有个名词你先给我解释一下,什么是

基层法律工作者

二狗子:好嘞。

二狗子:那这个近亲属得多近才能算近啊?

二狗子:那我找这些人帮我打官司需要准备什么呢?

授权委托书啊

二狗子:什么东西啊?

授权委托书就是

你告诉法院,你带了一两个人帮你打官司的意思

二狗子:那这玩意怎么写啊?

你就这么写

二狗子:特别授权是什么东西?

二狗子:那我肯定是信任他才委托他的嘛

所以啊,现实中基本上是特别授权的多咯。

二狗子:诶,那要是法定代理人还想请律师的话,可不可以啊?

当然可以啦,法条里不是写的很清楚:“

当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人“嘛

二狗子:好吧好吧,那在起诉状里怎么写嘛?

二狗子:诶,那我突然想到,要是一个企业要委托一个律师那怎写啊?

二狗子:哇,叫人帮我打官司那么复杂啊?

二狗子:这个么,可以理解,毕竟亲爹帮自己打官司都要提供户口本啥的。

二狗子:我突发奇想,如果我要告一家企业怎么办的话,我该怎么写啊?

二狗子:啊,瞎了瞎了,求求你直接给个痛快

其实看起来那么多,其实怎么写都是大同小异的,除了企业注销的特殊情况,那个时候是要告管理人等等的,不过很多时候都以及涉及到破产了,法院肯定会有人联系你,你就不用担心怎么写这个的小问题啦,

下面我就把普遍的给列出来:

二狗子:那这个法定代表人不用出什么证明的嘛?前面律师出庭都要出示律师证啥的。

要出具的啊,出一个证明书嘛

二狗子:什么是字号?

狗不理就是字号。

二狗子:隐约觉得你在嘲讽我但是我没有证据。

算你聪明,该怎么写我直接告诉你吧

二狗子:这个也要出具证明吧?

聪明了嘛,对呀

二狗子:这都可以啊?

怎么不可以了

看到没,法律都有规定的。

二狗子:利害了。

二狗子:什么小彩蛋?

就是一些特殊的但是生活中比较普遍的情况我也给大家列出来

二狗子:我要提问?

二狗子:我帮单位干活出事了告单位我理解,但是这个提供劳务一方之类的是什么?

很好理解啊,你请的钟点工阿姨就是提供劳务的一方啊,阿姨不小心擦窗户的时候把窗户弄掉了砸到了下面路过的王二麻子,那么王二麻子要告就要告你这个接受劳务的人咯

二狗子:这是阿姨干的啊,为什么找我啊,我冤死了

谁让你不提醒阿姨窗户不牢要小心一点擦呢?

二狗子:我竟无言以对。

二狗子:那劳务派遣又是啥?

就是比如你,是一家劳务公司的员工,有一天有个建筑工地人手不够,到你公司租人,你就是被租的那个,然后呢,你干活的时候,开挖掘机把隔壁小区给挖了,那么隔壁小区要告呢,就会连你原来的劳务公司和这个建筑公司一起告。

二狗子:哈哈哈,替我背锅呀他们好惨呐。

二狗子:监护人是啥?

就是爸爸妈妈配偶啦。

二狗子:好吧,他们也太难了。

无相关信息
本文来自网络,不代表本站立场,不做为行动指导,本站只是转载信息,不为访客形为负责,如果法律咨询点击底部咨询律师按钮,本站特邀律为您回电解答。如内容和信息有侵犯您的权益请点网站底部联系我们:发邮箱我们会及时处理!