您的位置首页 > 建筑工程 > 工程纠纷

工地停工总承包向甲方索要费用,因建设方原因工期索赔

发包人与承包人签订合同后,承包人要按照合同约定的时间完成工程建设,因此延期开工非常重要。实践中,工程延期开工的原因有很多,那么工程延期开工的管理人员如何索赔呢?富华说法边肖整理了相关知识,希望对大家有所帮助。

一、工程廷期开工管理人员怎么索赔

由于发包人的原因造成工程延期开工,承包人可以向发包人索赔。至于赔偿,双方可以协商;协商不成,承包人可以向法院提起诉讼。

《中华人民共和国民法典》

第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条因发包人原因造成工程停建或者延误的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,并赔偿承包人因停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料和构件积压等造成的损失和实际费用。

二、工程停工索赔条件

索赔条件又称干扰事件,是指使实际情况与合同规定不符,最终导致工期和费用发生变化的各种事件。通常,承包商可以索赔的事件有:

1.发包人违约给承包人造成时间和费用损失;

2.工程变更(包括设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更、承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间和费用损失;

3.发包人提出提前完成工程或缩短工期,导致承包人费用增加;

4.发包人延误付款期限给承包人造成损失;

5.非承包商原因造成的项目临时停工;

6.物价上涨、法律法规变化等。

根据以上分析,根据《民法典》规定,因发包人原因导致承包人延误开工的,承包人可以向发包人索赔,双方可以协商解决赔偿问题。协商不成,承包人可以向法院提起诉讼。如果需要法律帮助,读者可以咨询富华说法网.

  • 法院如何解决工程款纠纷,法院起诉工程款
  • 建设工程施工合同纠纷的管辖,建设工程施工合同纠纷的
  • 建设工程合同纠纷案由怎么确定,建设工程施工合同纠纷
  • 深圳工程款律师,深圳工程款拖欠
  • 工程中遇到纠纷,工程中遇到纠纷怎么解决
  • 解决工程纠纷的四种途径,解决工程纠纷的四种途径中,那
  • 建设工程承包合同,施工承包协议
  • 姜堰建筑工程合同纠纷诉讼,泰州市姜堰区人民法院庭审
  • 南海区工程律师咨询,南海区工程律师咨询电话
  • 工程款纠纷找哪个部门解决,工程款纠纷找律师
  • 本文来自网络,不代表大媒体立场,转载请注明出处。