您的位置首页 > 建筑工程 > 工程纠纷

工程期限引发的工程纠纷是怎样的,如何解决,工程纠纷时效

现实中,社会上很多项目都必须严格按照标准进行。很多时候,项目纠纷的发生都是因为项目的期限。那么有哪些因项目期限而引发的项目纠纷呢?下面,富华说法网边肖将对相关内容进行解读,供大家参考。希望对你有帮助。

一、工程期限引发的工程纠纷是怎样的,如何解决

施工期引起的纠纷:

发包人用来抗辩承包人要求支付进度款或结算的一个主要理由是承包人承担工期延误的违约金。主张工期违约金涉及举证问题,一是实际开工时间的认定;另一个是完成时间的确定。

开工会议纪要、开工通知载明开工时间的,可以提供证据;如果没有这些证据,开工报告中记录的时间可以作为开工时间;如果这些都没有,一般可以在合同中记录时间来证明。

《建筑法》

第六十一条规定“交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和签订的工程保修书,并符合国家规定的其他竣工条件。工程竣工后,可以交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。”

二、认定竣工时间的司法解释

关于完成时间的确定,司法解释规定:

1、竣工验收后,竣工日期即为竣工验收日期;

2.承包人已提交竣工验收报告,发包人延期验收的,竣工日期为承包人提交竣工验收报告的日期;

3.发包人未经竣工验收使用的,竣工日期为工程移交日期。

前面说过承包人的原因导致工期延误,而工期延误往往是由于发包人的原因,导致工期延误和索赔。要索赔工期延长,索赔赔偿,承包商需要提供证据,也就是需要保留施工过程中相应的资料和文件,这是对施工管理是否规范,是否有完善制度的考验。

通过边肖的介绍,我们可以知道,双方可以通过协商解决工程纠纷。如果他们解决不了,可以申请诉讼。希望大家能理解。如对以上富华说法网边肖整理的相关内容仍有疑问,可咨询富华说法网相关律师。

  • 北京建筑工程纠纷律师事务所,北京建筑工程律师团
  • 工程承包合同律师咨询,建设工程施工合同 律师
  • 法院如何解决工程款纠纷,法院起诉工程款
  • 建设工程施工合同纠纷的管辖,建设工程施工合同纠纷的
  • 建设工程合同纠纷案由怎么确定,建设工程施工合同纠纷
  • 深圳工程款律师,深圳工程款拖欠
  • 工程中遇到纠纷,工程中遇到纠纷怎么解决
  • 解决工程纠纷的四种途径,解决工程纠纷的四种途径中,那
  • 建设工程承包合同,施工承包协议
  • 姜堰建筑工程合同纠纷诉讼,泰州市姜堰区人民法院庭审
  • 本文来自网络,不代表大媒体立场,转载请注明出处。