您的位置首页 > 建筑工程 > 工程纠纷

工程停建如何承担责任和义务,工程停建如何承担责任人

项目建成后,可能会因为某些原因而停止。项目停止时,应宣布相应的限制,并通知相关人员。那么,工程停了该负什么责任?下面,富华说法网边肖将为读者解答相关知识,希望对大家有所帮助。

工程停建如何承担责任

发包人因自身原因停止或延误工程建设;发包人应当承担违约责任。首先,发包人应采取必要措施弥补或减少损失,同时清除障碍,使承包人能够尽快恢复施工工作。如果承包人在施工过程中发现设计中的错误和不合理之处,应通知发包人。发包人接到通知后,应及时与设计人及其他有关单位研究确定修改意见或变更设计,并将修改后的设计文件及时发送给承包人。发包人还应赔偿承包人在工程暂停或延误期间的损失,包括停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料和构件积压等造成的损失,以及实际发生的费用。

造成工程停建有哪些情形

在项目建设过程中,发包人应当按照合同约定履行义务,为承包人的施工工作提供必要的条件,保证项目建设的顺利进行。

这里的“由于用人单位的原因”在实践中一般指以下几种情况:

1.发包人变更工程量;

2.发包人提供的设计文件等技术资料有错误或发包人变更设计文件;

3.发包人未按约定及时提供建筑材料、设备或进度款;

4.发包人未及时验收中间工程和隐蔽工程的条件并办理相关竣工手续;

5.发包人未能按照合同约定保证施工工作所需的工作条件,致使工作无法正常进行,等等。如因上述原因导致工程建设无法正常进行,承包人可停止、推迟或顺延工期,并及时通知发包人。

承包人应采取合理措施减少和避免工程暂停或延期期间的损失,妥善保护已完成的工程,保护和移交已采购的材料和设备,并从施工现场撤出自己的机械和人员。发包人应为承包人的退出提供必要的条件。承包人应向发包人报告停工或延期施工过程中发生的经济费用和其他实际费用。

以上是富华说法网边肖为大家整理的相关项目信息。综上所述,我们可以知道,工程暂停可能是由于发包人的原因导致工程施工不能按照约定的进度进行,承包人可以停止或延迟施工。如有其他问题,欢迎在线咨询。

  • 北京建筑工程纠纷律师事务所,北京建筑工程律师团
  • 工程承包合同律师咨询,建设工程施工合同 律师
  • 法院如何解决工程款纠纷,法院起诉工程款
  • 建设工程施工合同纠纷的管辖,建设工程施工合同纠纷的
  • 建设工程合同纠纷案由怎么确定,建设工程施工合同纠纷
  • 深圳工程款律师,深圳工程款拖欠
  • 工程中遇到纠纷,工程中遇到纠纷怎么解决
  • 解决工程纠纷的四种途径,解决工程纠纷的四种途径中,那
  • 建设工程承包合同,施工承包协议
  • 姜堰建筑工程合同纠纷诉讼,泰州市姜堰区人民法院庭审
  • 本文来自网络,不代表大媒体立场,转载请注明出处。