本篇文章给大家谈谈工程纠纷报告怎么写范本，以及工程纠纷报告怎么写范本大全对应的知识点，希望对各位有所帮助。
本文目录一览：
工程欠款起诉书怎么写（工程欠款纠纷起诉状案例）
工程欠款纠纷起诉状案例 工程欠款不还的应对办法
工程欠款纠纷起诉状
民事起诉状
原告：xxx，男，汉族，1990年4月28日生，身份证号：xxxx，住址：xxxx，联系方式：xxxx.
被告：xxx，男，汉族，xxx人，现住xxxx,联系方式：xxxx.
诉讼请求：
一、判令被告支付原告工程款余款人民币11800元(大写：壹万壹仟捌佰元整);
二、判令被告按银行同期利率计算支付从2014年2月27日至余款清偿之日的利息。
三、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由：
2013 年9月12日，被告赵廷杰将兴义市和谐家园的混泥土分项工程发包给原告进行施工，原告按照其要求组织工人进行施工，并于2014年2月27日完工交付。工程完工后，被告仅向原告支付了部分工程款，余下的壹万壹仟捌佰元整迟迟未予支付，经原告多次催促未果。直至2014年9月12日被告也未能支付余款，而仅向原告出具了11800元工程款欠条。现被告借故逃避追债，并明确告知原告不予支付剩余款项，原告已未能联系上被告。
综上所述，原告已按双方约定将工程施工完毕并进行了交付，已如实完全履行了约定的义务，但被告未按约定如实履行付款的义务，给原告造成了极大的损失。为保护原告的合法权益，特依照《合同法》及《民事诉讼法》的有关规定，向贵院提起诉讼，请依法判如诉请为盼!
此致xxx人民法院
起诉人：
2014年9月16日
工程欠款不还的应对办法
（1）以发包方的甲方尚未支付为理由，拒不支付。
应对办法：将发包方的甲方列为被告(有依据)或第三人，在一个案件中处理。同时，法院通常对于只有发包方的甲方支付工程款后，发包方才支付给施工方支付工程款的约定也是不支持的。当然需要有经验的律师整体把控，方能实现目的。
（2）以质量或工期延误为由拒不支付。
应对办法：关于质量和工期延误问题，法律均有明确规定。例如：擅自使用不得就质量问题主张权利，未支付进度款工期顺延等。施工方应当通过专业的律师区分质量或工期延误产生的原因，依法确定责任方，进而依法主张权利。不要聘请不专业的律师，让对方的拖欠工程款的借口“弄假成真”。
（3）以存在变更或增项为由拒不支付。
应对办法：关于上述问题，法律亦有明确规定：“增项款应与进度款同时支付”。施工方应当聘请专业的律师，认真研读合同、认真整理和收集证据、找到法律依据。不要给发包人留下任何拖欠的借口。
（4）以施工方中途撤场为由拒不支付。
施工方中途撤场通常是因为发包方违约或者第三方原因导致合同目的不能实现。施工人在主张工程款时，一定要重视证据的收集，保留撤场不是施工方原因造成的证据，保留已完工程量的证据。如果证据不完整可以在专业律师的帮助下收集证据。
（5）其他原因拒不支付的。
应对办法：拒不支付工程款的理由千奇百怪，有结算后拒不支付的，拒不验收擅自使用后仍不支付的等等。
包括之前1-4条列举的情况，施工人均需要通过专业律师梳理证据，研读合同，组织证据，找到法律依据。在有理有据的情况下，一一否定各种拖欠理由。
工程索赔报告范文
《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-1999-0201）
对索赔的时限、程序、依据的规定及提供索赔机会的条款
建设部和国家工商行政管理总局依据有关建设工程施工阶段的法律、法规，结合建设工程施工的实际情况、并借鉴国际有关土木工程的施工合同文本，制定了《建设工程施工台同(示范文本)》（GF-1999-0201）(以下简称《示范文本》)。《示范文本》的推行，为开展施工索赔创造了条件。
一、《示范文本》第二部分通用条款第36条专门制定了索赔条款
这个条款对索赔时限、索赔程序和索赔的依据都作出了严格的约定。在履行合同时，必须予以足够的重视。现全文抄录如下：
36．索赔
36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。
从上述内容足以说明证据是索赔的关键。证据不足或没有证据，索赔是不能成立的。证据是在施工过程中，也就是合同履行中产生的，常见的可以索赔的证据除合同文本外有如下多种：
l．投标文件。投标文件是组成施工合同的重要部分，其内容包括承发包双方的要约和承诺，在索赔要求中可以直接作为证据；
2．会议纪要。在施工过程中发包人、承包人、监理人及有关方面针对工程召开的一切会议的纪要。但纪要要经过参与会议的各方签认，或由发包人或其代理人签章发给承包企业才有法律效力；
3．往来信件。合同双方的往来信件，特别是对承包企业提出问题的答复信或认可信等；
4．指令或通知。发包人驻工地代表或监理工程师发出的各种指令、通知，包括工程设计变更、工程暂停等指令；
5．施工组织设计。这是指包括施工进度计划在内，并经发包人驻工地代表或监理工程师批准的施工组织设计或施工方案；
6．施工现场的各种记录。如施工记录、施工日报、工长日记、检查人员日记或记录，以及经发包人驻工地代表或监理工程师签认的工程中停电、停水、停气和道路封闭、开通记录或证明等；
7．工程照片。这是指注明日期，可以直观的工程照片；
8．气象资料。现场每日天气状况记录。请发包人驻工地代表或监理工程师签证的气象记录；
9．各种验收报告。如隐蔽工程验收报告、中间验收工程报告、材料实施报告以及设备开箱验收报告等：
10．建筑材料的采购、运输、保管和使用等方面的原始凭证；
11．政府主管工程造价部门发布的材料价格信息、调整造价的方法和指数等；
12．各种可以公开的成本和会计资料；
13．国家发布的法律、法令和政策文件，特别是涉及工程索赔的各类文件，一定要注意积累。
在索赔管理中，除了及时提出和注意收集证据外，还要保证提出的索赔报告的真实性、全面性和证据的法律效力。采取摆事实、讲道理，利用公关手段，力争索赔成功。
二、《示范文本》提供索赔机会的条款
序号 条款 索赔的基础、理由或权利 工期延长 费用增加
1 4 发包人要求承包人需要特殊保密的措施费，由发包人承担 √
2 6．2 工程师指令错误发生的费用、给承包人造成的损失，由发包人承担 √ √
3 7．3 因发包人原因，承包人在施工中采取的紧急措施，造成承包人费用增加 √ √
4 8．3 发包人未能完成其义务(9项工作)，造成延误，赔偿承包人损失 √ √
5 12．2 发包人因其自身原因，推迟工作 √ √
6 12 因发包人原因暂停施工 √ √
7 13 工期延误条款(7种情况) √ √
8 15 发包人要求工程部分或全部达到优良的标准 √ √
工程质量因发包人原因达不到约定条件 √ √
9 16 工程因工程师不正确纠正或其他非承包人原因造成的返工、修改 √ √
工程师影响施工正常进行的，如检验为合格，由发包人承担追加合同价款 √ √
10 18 工程师要求重新检验，如工程合格，则工期延长，费用增加 √ √
11 19．5 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人负责修改设计 √ √
由于设备制造原因试车达不到验收要求，且设备为发包人采购 √ √
12 23．3 合同价款调整款(4种情况) √ √
13 27．4 发包人供应材料、设备延误或不合格 √ √
14 29．1 设计变更 √ √
15 39．3-(4)(5)(6) 不可抗力 √ √
16 43．2 工程施工发现地下障碍和文物而采取的保护措施 √ √
17 44．6 因发包人原因，解除合同，由发包人按合同支付已完工程价款和赔偿承包人有关损失 √
建筑工程合同纠纷起诉状怎么写
为你提供一方建设工程施工合同纠纷起诉状范本如下：
原告：xx，法定代表人xxx，，住xx，邮编电话
被告：xx公司，法定代表人xxx，住xx，邮编电话
案由:建设工程施工合同纠纷
诉讼请求
1、判令被告立即返还保修款xx元，延迟支付的违约金巧xx元；以上两项共计xx元；
2、以上金额截至xxxx年x月x日，逾期支付，则以xxx元为基数，按每日xx%支付逾期利息；
3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由
原告与被告于xxxx年xx月xx日签订了工程施工合同，按照合同约定，xxxx。合同还约定工程款的5%作为保修款，保修期自竣工之日起18个月，项目最后的结算金额为xx元，所以被告留存保修款xx，保修期至xxxx年xx月xx日。然而，过了保修期后，该项目并未发现质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款。
原告认为，被告拒绝返还保修款的行为已构成违约，严重损害了原告的合法权益，故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，特向贵院提起诉讼，请求依法裁判。
此致
xx市xx区人民法院
工程欠款纠纷起诉状怎么写
工程欠款纠纷起诉状应当写明以下内容：1、原告的姓名、民族、年龄、性别、职业、住所、工作单位、联系方式，法人或其他组织的名称、住所和法定代表人或主要负责人的姓名、职务、联系方式；2、被告的姓名、性别等信息，法人或其他组织的名称、住所等信息；3、诉讼请求及事实依据；4、证据及其来源，证人姓名和住所。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百一十九条 起诉必须符合下列条件：(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
关于解决工程价款结算争议的报告怎么写？
1，竣工验收由负责完成的报告建设单位。
2，竣工验收一式四份的报告，所有书面用笔，字迹要清楚，工整。建设单位，施工单位，城建档案部门，建设行政主管部门保留一份副本。
3，报告的内容必须真实可靠，如发现虚假信息，而不是记录。
4，报告应当经建设，设计，施工，工程监理法定代表人或其委托代理人签署并经过有效的加盖单位公章。
5，报告的工程竣工验收应附有以下的副本：
（1）施工许可证;
（2）工程勘察成果和审查批准的施工图设计文件;
（3）建设项目完成报告的单位;工程质量监督单位
评估报告;
调查，质量检验报告设计单位;
（4）规划，公安消防，环保，由部门批准发行或准许使用文件的其他文件;
（5）施工单位签订了本书的工程质量保修。
完成项目审查
表1
项目名称地址
工程建设单位的侦察部队的表 - 结构点击看详细几座建筑设计层 BR
工程单位规模
监理单位
开始日期
日期
施工单位
竣工日期
日期
施工许可证号
总成本
审查项目和审查
内容的完整的设计项目
案的基础，主体，室内外装饰装修工程，给水排水工程
工程，燃气工程，消防工程
建筑电气安装工程
通风与空调工程
电梯，自动扶梯安装工程
两个室外工程，完整的交钥匙合同的情况
合同
分包合同
BR三个专业承包协议，信息技术和施工管理档案
施工前，施工图设计文件审查等技术文件
监督的信息化档案馆档案
施工技术和管理信息
和管理续表1
4，接近主要建材检测报告，点击看详细构配件
设备主要用于功能
5检验报告，质量评价文件
每完成检验报告的检验报告
设计和施工单位
监理单位报告
6质量评估报告，质量维修预订酒店总，分包商名专业单位质量的侦察单位质量承包商
审查的结论：
施工单位负责人：
20
竣工验收日期
组织实施，检查机构
（一）领导
附着有项目竣工验收报告形式
工程纠纷报告怎么写范本的介绍就聊到这里吧，更多关于工程纠纷报告怎么写范本大全、工程纠纷报告怎么写范本的信息别忘了在本站进行查找喔。
