您的位置首页 > 建筑工程 > 工程纠纷

施工合同中承包人的义务与责任包括哪些

在施工合同中,承包商的义务和责任包括以下几点:1。严格按照施工合同和设计文件进行施工。2.接受雇主的必要监督等。关于施工合同中承包商的义务和责任问题,下面富华说法网边肖为您详细解答。

一、施工合同中承包人的义务与责任包括哪些

在施工合同中,承包商的义务和责任包括以下内容:

1.严格按照施工合同和设计文件进行施工。

2.接受雇主的必要监督。发包人可以在不干扰承包人正常作业的情况下,随时检查作业进度和工程质量。承包人应协助和支持发包人的监督,并在收到整改指令后及时修复或返工。

3.按时完成并交付合格的项目。竣工交付合格工程是发包人的承包目的,也是承包人获得工程款的前提。因承包人原因造成建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、重建。承包人拒绝的,发包人可以要求承包人支付修复费用或者要求降低工程价款。修理、返工、改建后逾期交付的,建设人应当承担违约责任。

4.保修责任和损害赔偿责任。施工中实行质量保证体系。工程竣工验收后,在保修范围和保修期限内出现质量问题,承包人应当及时履行保修义务,因保修不及时造成人身或财产损害的,应当承担赔偿责任。因承包人原因造成建设工程在合理使用期限内造成人身、财产损害的,承包人应当承担赔偿责任。

二、建设工程施工合同中,发包人的义务与责任

1.根据合同做好施工前的准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按约定的时间和要求提供,承包人可顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工造成的损失。

2.与承包商合作,确保项目施工的顺利进行。因发包人原因造成工程停建或延误的,发包人应及时采取补救措施减少损失,并赔偿承包人停工、窝工、转运、机械设备搬迁、材料和构件积压等实际损失和费用。

3.组织项目验收。隐蔽工程隐蔽前,发包人接到通知后应及时检查。如因未及时检查而延误工期,承包商可顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工造成的损失。工程竣工后,发包人应当按照施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时验收。工程竣工验收合格后,方可投入使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

4.接受建设工程,按照约定支付工程价款。工程竣工验收时,发包人应及时验收并支付工程价款。未支付价款,经催告后在合理时间内未支付的,承包人可以行使优先权,工程折价或者拍卖价款优先支付。

在施工合同中,承包商的义务和责任包括以下几点:1。严格按照施工合同和设计文件进行施工。2.接受雇主的必要监督等。希望以上内容能对你有所帮助。如果您还有其他问题,可以点击下方按钮进行咨询,或者咨询富华说法网.的专业律师

  • 建设工程施工合同纠纷的管辖,建设工程施工合同纠纷的
  • 建设工程合同纠纷案由怎么确定,建设工程施工合同纠纷
  • 深圳工程款律师,深圳工程款拖欠
  • 工程中遇到纠纷,工程中遇到纠纷怎么解决
  • 解决工程纠纷的四种途径,解决工程纠纷的四种途径中,那
  • 建设工程承包合同,施工承包协议
  • 姜堰建筑工程合同纠纷诉讼,泰州市姜堰区人民法院庭审
  • 南海区工程律师咨询,南海区工程律师咨询电话
  • 工程款纠纷找哪个部门解决,工程款纠纷找律师
  • 建筑工程合同纠纷裁判,建设工程施工合同判决
  • 本文来自网络,不代表大媒体立场,转载请注明出处。