本篇文章给大家谈谈某建设工程造价纠纷案例，以及建筑工程造价纠纷对应的知识点，希望对各位有所帮助。
本文目录一览：
工程造价纠纷怎么解决
工程结算纠纷的处理，应遵循两个原则，一是“尊重合意”原则，一是“实事求是”原则。在工程造价结算中，应当基于以上两个原则，解决不同的结算争议。结合司法解释和相关审判实践，一般的处理规则如下：1、双方已结算认定造价后一方反悔的，不予支持。2、双方如约定以第三方的审价结果为准的，一方对第三方审定的价格有异议的，不应当支持，除非证明第三方在审价过程中存在违法行为。双方如委托第三方审价但未就审价结果的效力作出约定的，可由双方对审价结果进行质证确定。3、双方约定了结算标准和依据的，法院应当按照该标准和依据组织双方结算或委托造价鉴定。4、双方未对结算问题作出约定的，事后又未达成关于结算的补充协议的，可由法院委托进行司法鉴定。5、对于发包方故意拖延，不在约定的期限内结算的，根据《司法解释》的规定，可以以承包方的送审价为准，并且，欠款自法定的时间开始计算利息。
建设工程造价案例分析第五章案例十三事件2为什么不可以索赔管理费
建设工程造价案例分析第五章案例十三事件2中，8月7日至10日，是乙方原因造成停工，不能索赔。随后，8月9日至12日，这4天当中停电造成的窝工，11日、12日这两天索赔成立，是可以索赔的。（注：9日、10日是共同延误，按事件在先责任原则，这两天算乙方责任，索赔不成立）。
所以，书中该案例参考答案并没有说“不可以索赔”，答案是有2天是可以索赔费用、工期顺延的。
工程造价案例分析 求救知道的帮帮忙
申领施工许可证，是建设方甲方的法定义务。如果因未办理施工许可手续而导致无法施工，完全是甲方不履行法定义务造成的，乙方无任何过错。
某建设工程造价纠纷案例的介绍就聊到这里吧，更多关于建筑工程造价纠纷、某建设工程造价纠纷案例的信息别忘了在本站进行查找喔。
本文来自网络，不代表大媒体立场，转载请注明出处。
