您的位置首页 > 建筑工程 > 工程纠纷

如果施工工期延长了怎么索赔,合同工期延期索赔的法律依据

如因甲方原因造成工程延期,乙方可根据合同要求甲方赔偿。没有约定的,按照实际损失进行赔偿。违约索赔和工期延长怎么办?下面就让我们从富华说法网边肖来回答具体内容。

一、工程合同违约和工期延长怎么索赔

1.如因甲方原因造成建设工程延期,乙方可根据合同要求甲方赔偿。没有约定的,应当赔偿实际损失。

2.如果甲方不赔偿,乙方可以向法院起诉。

3.法律依据:《中华人民共和国民法典》

第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条因发包人原因造成工程停建或者延误的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,并赔偿承包人因停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料和构件积压等造成的损失和实际费用。

二、工期顺延如何认定

在建筑施工过程中,因下列行为导致工程停工的,发包人应承担相应的停工损失:

(1)发包人未按专用条款约定提供图纸和施工条件;

(2)发包人未按约定日期支付工程预付款和进度款,导致施工无法正常进行的;

(3)工程师未能提供所需的指示、批准等。按照合同约定,导致施工无法正常进行的;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)一周内非承包人原因造成的停水、停电、停气超过8小时;

(6)不可抗力;

(7)专用条款约定或工程师同意顺延工期的其他情况。

事实上,当发包人因上述原因或其他原因停工时,承包人可以要求赔偿,最重要的是工期可以延长,这样就不会逾期施工。

此时,由于发包人拖欠工程预付款、进度款、延误提供施工图纸、场地和原材料、设计变更等行为,承包人不得不做以下工作来确定延误的工期:

(1)合同中明确规定工期的延长需经发包人签证确认,因此如发生停工或工期延误,承包人应立即通知发包人并请其签字确认;

(2)或经审查,承包人虽未取得延长工期的签证确认,但应提供证据证明其已在合同约定的处理期限内向发包人主张延长工期。如果有证据,它向雇主发函,要求确认延长工期;

(3)如果发包人的前述行为确实严重影响施工进度,可以支持承包人顺延相应工期的建议。

我们可以知道,根据规定,如果由于甲方的原因造成建设工程延期和违约,乙方可以根据合同要求甲方赔偿。没有约定的,就赔偿实际损失。以上是边肖整理的内容。如果还有疑问,可以咨询富华说法网相关律师。

  • 包含南京发包工程纠纷二审的词条
  • 宿迁发包工程纠纷二审结果,宿迁发包工程纠纷二审结果
  • 承包人工程质量产生纠纷,承发包双方对工程质量有争议
  • 施工合同超期违约金要支付吗合法吗,合同超出工期违约
  • 发包人承担违约责任的方式有哪些,发包人承担违约责任
  • 2022我国施工合同工期违约的法律规定是什么
  • 未按工期完成的违约责任如何写协议,未按工期完成的违
  • 施工合同工期违约金的约定有什么规定,施工工期的违约
  • 施工合同工期违约罚款规定,工期违约条款
  • 甲方拖欠工期如何追究违约责任案例,工期延误的违约责
  • 本文来自网络,不代表大媒体立场,转载请注明出处。