您的位置首页 > 建筑工程 > 工程纠纷

因发包人原因导致建筑工程变更,承包人可以要求赔偿吗,承包人可以获得发包人补偿的有

古代有“日变”之策,建筑工程中也经常发生这种情况。业主要求工程变更的原因有很多,或者是因为业主变更了建筑图纸,也许是业主勘测不充分,提供了错误的信息,等等。当这种情况发生时,许多承包商不知道该怎么办。因发包人原因造成的工程变更,承包人可以要求赔偿吗?富华说法边肖整理了以下内容为你解答,希望对你有所帮助。在承包人施工过程中,发包人可以根据实际情况进行工程变更。但是,工程变更不仅可能导致工程费用的增加,还可能给承包商造成实际损失。用人单位应当根据实际情况增加相应费用,并赔偿相应损失。

1.有下列情形之一的,发包人变更工程计划,应按勘察人和设计人实际消耗的工作量支付额外费用。

(1)雇主改变计划,提供的信息不准确。

(2)发包人未能在期限内提供必要的勘察设计工作条件,造成勘察设计返工和停工的。

(3)发包人修改设计。

2.发包人变更工程,增加承包人(实际施工人)工作量的,按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,双方协商工程变更费用。协商不成的,可参照签订施工合同时当地建设行政主管部门颁布的计价方法或计价标准结算工程价款。

3.因人工发包原因造成工程中途停建或缓建的,发包人应采取措施弥补或减少损失,并赔偿承包人因停工、窝工、转运、机械设备搬迁、材料和构件积压等造成的损失和实际费用。

实践中,发包人变更工程给承包人造成损失的,应当赔偿相应费用。但发包人不作相应补偿,承包人可依据相关法律法规对发包人提起法律诉讼,维护其合法权益。如果你的情况比较复杂,富华说法网还提供律师在线咨询服务。欢迎您进行法律咨询。

  • 北京建筑工程纠纷律师事务所,北京建筑工程律师团
  • 工程承包合同律师咨询,建设工程施工合同 律师
  • 法院如何解决工程款纠纷,法院起诉工程款
  • 建设工程施工合同纠纷的管辖,建设工程施工合同纠纷的
  • 建设工程合同纠纷案由怎么确定,建设工程施工合同纠纷
  • 深圳工程款律师,深圳工程款拖欠
  • 工程中遇到纠纷,工程中遇到纠纷怎么解决
  • 解决工程纠纷的四种途径,解决工程纠纷的四种途径中,那
  • 建设工程承包合同,施工承包协议
  • 姜堰建筑工程合同纠纷诉讼,泰州市姜堰区人民法院庭审
  • 本文来自网络,不代表大媒体立场,转载请注明出处。