导读：合同解除和违约金的责任能兼得吗？ 本文对合同解除和违约金责任能否并存进行解读。 我想知道是否可以同时解除合同和违约责任，请参考以下内容。 违约金责任是指一方违约后适用的以支付违约金为内容的民事责任。
【合同违约金】合同解除与违约金责任能否兼得的问题
【事件】
2007年10月26日，原、被告签订011号《散热器销售合同》，被告向原告承诺销售散热器，用于通州梨园云景东路园景商业公建c段工地，合同约定柱翼型散热器680型31.5元一片，480型28.5元一片，价款共计690097.5元签订合同后预付总价款的40%，到达现场后支付总价款的30%。 竣工并通过四方验收后，支付总价款的25%。 (房地产交付后)供暖季期满后支付(即总价款的5 ) )； 因被告原因延期交货，每晚一天按总额的5支付违约金。 如果延迟30天以上，原告有权解除合同。 解除合同时，被告应当双倍返还定金和支付项目，由此造成的一切损失由被告承担。 合同签订后，原告于2007年12月向被告支付预付款276039元。 被告为2008年3月14日至同年4月22日交付合同约定的680型7429片、480型768片，总金额255901.5元。 2008年4月3日，被告致函原告，信中称，被告于2007年12月收到原告交付的C段40%的预付款，但由于全国金属市场整体发生较大变化，原材料铁矿粉价格持续上涨，每件取暖器价格上涨9.1元1、每单差价增加8元，合同继续履行； 2、赔偿原告50000元，解除合同； 3、c段每片上调3.5元，AB段每片上调8元，重新签订合同； 4、c段执行原价，AB段每单上调9元，继续合作，支付另议。 原告希望在2008年4月7日下午5点之前回复。 ”2008年4月28日，原告向被告发出催复通知，主要内容为“按照《园景阁西区商业综合楼C段散热器》表要求的数量、结构在2008年5月16日前全部到货，不能按期送达的，追究被告的违约责任”。 但是，被告拒绝送达。
告知法院，要求解除合同，责令被告返还定金552078元，支付违约金103514.63元。
被告辩称，去年以来原材料价格上涨，继续履行合同对被告非常不公平，即使被告违约，原告要求的违约金也太高，要求法院减少。
【裁判要点】
北京市通州区人民法院经审理认为，原被告自愿设立的买卖合同关系，是双方的真实意思表示，且不违反法律和行政法规的规定是合法有效的，双方应当抓紧履行。 被告在部分履行合同义务后，于2008年4月3日写信告知原告，因材料价格上涨要求变更合同或解除合同。 此前，被告以自己的行为表示不会继续按照合同约定履行合同义务，违反了预期。 原告于2008年4月28日要求被告在合理期限内继续履行合同义务。 此后，被告没有履行合同义务。 此前，被告构成迟延履行，原告订立合同的目的落空的，原告有权要求解除合同。 被告在审判中表示同意解除合同，本院予以确认。 被告提出的去年以来，原材料价格上涨，对此持续履行了非常不公平的抗辩意见，但由于我国合同法不允许当事人适用情势变更原则变更或解除合同，被告的抗辩意见没有法律依据，本院不予采纳。 合同：“因被告原因延期交货，每延误一天按总额的5支付违约金。 如果延迟30天以上，原告有权解除合同。 解除合同时，被告应当双倍返还定金和支付项目，由此造成的一切损失由被告承担。 ’预付款不是预付款。 该条款中“每迟延一天按总额5支付违约金”和“双倍返还定金”是对被告迟延履行该违约行为规定的违约金。 现因被告有迟延履行违约行为，原告提出解除合同，原告有权要求被告支付迟延履行合同义务的违约金，但要求返还预付款552078元和支付迟延履行违约金103514.63元共计655592.63元，因金额过高，被告请求减少合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 合同签订后，被告向原告提供散热器价款共计255901.5元。 被告向原告提供的货物已经不能归还，原告应该向被告支付货款。 原告已支付被告预付款276039元，扣除价款255901.5元，被告应当返还原告价款20137.5元。 综合起来，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，被告**公司将原告**公司的价款返还二万一百三十七元五角，被告**公司判决原告**公司将违约金支付十万三千五百一十四元六角三分
无相关信息