今天给各位分享一下关于工程纠纷强行阻止停工的知识,其中也会对施工单位拒不停工怎么办进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、施工中邻居发生纠纷政府部门是不是有权利要求停工
- 2、施工单位因村民阻拦而导致停工,应写什么报告,有什么例子?
- 3、民事纠纷中可以让对方停工吗?
- 4、工地施工受当地村民阻碍强行要求承包一个项目不给就威胁,让我们施工单位停工,这种事怎么处理?
- 5、可不可以强行让工地停工
施工中邻居发生纠纷政府部门是不是有权利要求停工
有权利要求停工的。
施工中邻居发生纠纷且不能通过协商友好解决的,就要走法律诉讼,在这个过程中,以防对方继续施工可以找当地居委会或者是政府相关部门勒令其停止施工。
《中华人民共和国物权法》规定:
第八十九条 建造建筑物,不得违反国家有关工程建设标准,妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照。
第九十二条 不动产权利人因用水、排水、通行、铺设管线等利用相邻不动产的,应当尽量避免对相邻的不动产权利人造成损害;造成损害的,应当给予赔偿。
施工单位因村民阻拦而导致停工,应写什么报告,有什么例子?
施工单位因村民阻拦而导致停工,应由施工单位向建设单位(甲方)申请工期索赔和误工费。而且要在村民阻扰而导致停工之日起14天以内向建设单位书面提出。
根据《建筑安装工程承包合同条例》第二条 建筑安装工程承包合同是发包方(建设单位)和承包方(施工单位)为完成商定的建筑安装工程,明确相互权利、义务关系的协议。
第三条?承包合同应当采取书面形式。
双方协商同意的有关修改承包合同的设计变更文件、洽商记录、会议纪要,以及资料、图表等,也是承包合同的组成部分。
第四条 列入国家计划内的重点建筑安装工程,必须按照国家规定的基本建设程序和国家批准的投资计划签订合同。如果双方不能达成一致意见,由双方上级主管部门处理。
第七条 单项工程较多,施工期较长的建筑安装工程,应根据国家长远计划、批准的初步设计和总概算签订总合同,进行施工准备;然后,再根据批准的年度计划、施工图和预算(或技术设计和修正概算)签订具体承包合同,进行施工。
如果施工准备工作量较大,又有条件作施工准备的,双方可以先签订施工准备合同,据以进行施工准备工作并应限期补签承包合同。
第八条 承包合同应建立在科学可靠、切实可行的基础上。双方的权利、义务必须在合同中明确加以规定。属于专业性建筑安装工程,国务院各有关主管部门可根据工程的特点,对承、发包双方的责任作特殊的规定。
扩展资料:
第根据《建筑安装工程承包合同条例》十条 工程结算方式,根据具体情况可实行施工图预算或工程概算加签证的结算办法;也可以实行施工图预算加系数包干、按工程概算包干和房屋建筑平方米造价包干等办法。
实行包干的工程,在合同条款中应明确规定包干范围,对合同工程价款一次包定。属于包干范围以外的设计变更、国家规定的材料设备价格调整、人力不可抗拒的灾害等,可对合同工程价款进行调整。
第十一条 建筑安装工程的竣工验收,应以施工图纸及说明书、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
第十二条?发包方可将全部建筑安装工程委托一个承包单位承包,也可委托几个承包单位分别承包。
承包单位可将承包的工程,部分分包给其他分包单位,签订分包合同。承包单位对发包方负责,分包单位对承包单位负责。但承包单位不得通过将所承包的工程转包给其他单位,而从中渔利。
第十三条 违反承包合同的责任承包方的责任:工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
工程交付时间不符合规定,按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。
发包方的责任:未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失。
工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任;超过合同规定日期验收,按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金;不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
第十四条 违约金、赔偿金的偿付。企业(包括施工企业及改、扩建建设单位)应从自有资金中开支,不得计入成本。
行政、事业单位,应从概、预算包干的节余经费中开支,或先由建设资金垫付,然后由上级主管部门处理。筹建新建项目的单位,应先从建设资金中垫付,然后由上级主管部门处理。
第十五条 合同正本由签订双方各执一份,副本应报双方主管业务部门、工商行政管理机关和经办银行备案。
第十六条 合同管理与合同纠纷仲裁,按国务院有关合同管理和合同仲裁的规定执行。
第十七条?全民所有制组织之间、集体所有制组织之间或全民所有制组织与集体所有制组织之间签订承包合同,均按本条例执行。个体户与全民、集体所有制组织之间签订承包合同,应参照本条例执行。
参考资料来源:百度百科-《建筑安装工程承包合同条例》
民事纠纷中可以让对方停工吗?
民事纠纷中如果调解不成可以申请法院进行财产保全。包括由于继续施工可能导致损失的时候申请法院强制执行停工进行保全,但是个人是没有权力让对方停工的。
工地施工受当地村民阻碍强行要求承包一个项目不给就威胁,让我们施工单位停工,这种事怎么处理?
搞的赢搞的定就私了,搞不定就报警,估计报警了也是走走过场而已。没啥实际作用,还是要采取洽商的途径解决啊
可不可以强行让工地停工
首先,你们可以和施工单位的项目经理沟通,要是工程存在安全方面的隐患,相信施工单位自己也是会整改的,现在甲方一方面要求进度快,又要工程做的好,必然有矛盾,若边生产边整改也是可以的话,不必非要停工。现在施工单位也是很不容易的,互相理解才是和谐,至于罚款不罚款,可以看你们和施工单位订的施工合同,有没有涉及此类问题的条款。
另外工地不是有监理吗,监理可以下发工程停工令,何必你们出面呢,要是工地真的存在严重的安全问题,非要停工整改,施工单位再强行施工,让上级部门,如质监站,建管处,安监站查实后,再下发停工令,那样对施工单位将会产生很大的影响,如标化工地评选,甚至影响招投标,施工单位不是傻子,都是有分寸的。
希望回答对你有帮助!
工程纠纷强行阻止停工的介绍就聊到这里吧,更多关于施工单位拒不停工怎么办、工程纠纷强行阻止停工的信息别忘了在本站进行查找喔。