您的位置首页 > 建筑工程 > 工程纠纷

建筑工程安全施工合同

我国建筑工程施工过程中经常发生安全事故,一般都是由于疏忽大意或安全监管不到位造成的。由于施工人员众多,事故可能造成大量人员伤亡。所以施工前一般需要签订安全施工合同。什么是建筑工程安全施工合同?以下是来自富华说法网边肖的回答,供读者参考。安全施工合同

为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,明确双方的安全责任,确保施工期间人身、电网和设备的安全,根据国家有关法律法规,经双方协商签订本协议。

第一个项目:

第二条施工地址:

第三条甲方的安全责任

1.开工前,甲方应向乙方进行施工安全技术交底,并有书面记录或资料。

2.甲方应要求乙方制定施工安全措施,并在开工前报甲方备案。

3.甲方有义务协助乙方做好安全生产、消防管理和监督检查工作。甲方有权检查和督促乙方执行安全生产工作规定,制止和纠正乙方不符合安全文明施工的行为,并发出安全整改通知书直至清退。

4.甲方指定一名同志负责与乙方在安全生产方面的联系。

5.甲方负责签发工作票,负责工作票中填写的安全措施是否正确、完整,履行工作票许可程序。

6.甲方有权对参与施工的乙方人员的安全技术知识和安全工作程序进行考核。

7.甲方有责任调查和报告乙方施工期间发生的甲方电网和设备事故.乙方在施工过程中发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》规定的重大事故时,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,并派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查的书面结论和处理意见。

8.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。甲方造成的事故由甲方承担.

9.乙方应对下列情况下停工造成的违约负责:

(一)人身伤亡事故;

(2)施工机械和主要生产设备严重损坏;

(3)发生厂内火灾事故;

(四)违章作业或冒险作业不听劝告的;

(5)施工现场脏、乱、差,达不到安全文明施工的要求。

第四条乙方的安全责任

乙方作为本工程的承包商,应对工程施工过程中发生的人身伤害和设备损坏事故承担安全责任。乙方应认真履行以下安全责任:

1.乙方提供的承包工程所需的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2.乙方必须执行国家有关安全生产的法律法规,制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规定和甲方工作票制度等安全生产规章制度。

3.现场施工应遵守国家和地方有关劳动安全和劳动用工的法律法规,确保其用工的合法性。乙方应按国家有关规定为施工人员办理人身保险,配备合格的劳动保护用品和安全用具。

4.施工期间,乙方应配备专职安全监督人员(30人以下为兼职)。乙方被任命为安全工作联系人。

5.在所有施工活动中,乙方必须制定安全施工措施。施工前应对所有施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程中正确、完整地进行。严禁无措施、无交底安排施工。

6.施工机械、工具的数量和质量

开工前,乙方应向甲方申请临时通行证,并佩戴通行证进入施工现场。严禁将通行证借给他人。

8.开工前,乙方应组织人员对施工区域、工作环境、甲方提供的设施设备等进行检查。并确认它们符合安全要求。一旦开工,即表示乙方确认施工现场、工作环境、设施设备、工具设备符合安全要求,处于安全状态。

9.乙方应在施工范围内安装临时围栏或警示标志,不得超出规定的施工范围进行施工。无关人员禁止进入施工现场。未经甲方同意,乙方不得擅自使用甲方与施工无关的设施设备;甲方的防护设施和标志不得擅自拆除或改动。

10.乙方在施工过程中如需用电用水,应提前与甲方联系,不得私自接驳。当操作中断或出现故障时,请立即切断相关开关。

1.乙方在施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。

12.乙方必须接受甲方的监督检查,及时整改甲方提出的安全整改意见

13.施工过程中发生人员伤亡、电网和设备事故或危及生产经营的不安全情况时,乙方应立即向甲方报告并积极配合调查。

乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。施工中发生人身伤亡事故,也应立即通过电话、电传或电报向事故所在地政府安全管理部门、公安部门和工会报告,并按规定组织调查处理,乙方应统计上报;发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》规定的重大事故时,应立即通知当地政府和公安部门,并派人保护现场。

乙方应将事故调查组的事故调查报告和乙方的事故处理意见提交甲方备案。

第五条甲乙双方联系方式及回复时间:甲乙双方以工作联系单、传真、电传等书面形式相互发送。在收到另一方的书面联系后,双方应在4小时内做出回应。

第六条施工安全保证金

甲方预留工程款的10%作为乙方的保证金。施工过程中如无人身伤害、电网及设备事故及以上,乙方将在工程竣工验收后全额退还保证金;如果在施工过程中发生以下由乙方负责的安全事故,将扣除相应金额的安全保证金:

(1)发生人身死亡事故、电网及设备重大事故时,扣除全部保证金;

(2)发生人身伤害事故、电网及设备事故,扣除50%保证金;

(3)对乙方人员违法行为的经济处罚,按处罚规定从保证金中扣除。

第七条违约责任

1.如因甲方或乙方的责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,责任方应承担相应责任,并赔偿对方或第三方由此造成的一切损失。

2.在合同履行过程中,如发现乙方提供的相关资质材料无效,甲方有权终止合同,由此造成的一切损失由乙方承担。

3.如发现乙方现场作业人员有违法行为,应根据甲方相关安全生产奖惩规定,扣除甲方员工类似违法行为的金额,并承担相应的违约金。

4.乙方未设置安全监督人员;未能正确、全面地实施安全技术措施和施工组织设计;施工人员没有掌握本工程的特点和施工安全措施;如果建筑

9.施工过程中如有隐瞒人身伤害、电网、设备事故的,除由政府相关部门处理外,过错方还应承担3000元至10000元/次的违约责任。

第八条甲乙双方约定的其他事项:无。

第九条在本协议执行过程中,如发生争议,双方应通过协商和调解解决。如果协商调解不成,任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。

第十条甲乙双方必须严格履行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。

第十一条本协议有效期为年月日至年月日。

第十二条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第十三条本协议一式四份,甲乙双方各执两份。

第十四条本协议在甲方住所签署.

第十五条以下七项为本协议附件:

1.承包工程所需的乙方相关资质证明材料;

2.乙方项目经理、管理人员和技术人员的相关证明材料及施工人员名单;

3.乙方特种作业人员的资格证书;

4、乙方施工人员安全技术和安全工作规程考试成绩;

5.乙方的施工安全技术组织措施;

6.乙方大型独立工程的施工组织设计;

7.甲乙双方施工安全技术交底记录。

甲方:乙方:

法定代表人:

校长:校长:

电话:电话:

签名:MM DD YY。

如果读者需要法律帮助,欢迎来富华说法网进行法律咨询。

  • 工程承包合同律师咨询,建设工程施工合同 律师
  • 建设工程施工合同纠纷的管辖,建设工程施工合同纠纷的
  • 建设工程合同纠纷案由怎么确定,建设工程施工合同纠纷
  • 建设工程承包合同,施工承包协议
  • 建筑工程合同纠纷裁判,建设工程施工合同判决
  • 赤壁建设工程施工律师,赤壁市律师
  • 建设工程施工合同纠纷司法解释二,建设工程施工合同纠
  • 建筑施工合同司法解释二,建设施工合同纠纷司法解释二
  • 工程施工合同纠纷赔偿标准,建设工程施工合同索赔
  • 建设工程施工合同纠纷统计,建设工程施工合同纠纷范围
  • 本文来自网络,不代表大媒体立场,转载请注明出处。