您的位置首页 > 刑法 > 刑法常识

拖欠工程款起诉状模板

拖欠工程款在现实中经常被发现,这将影响被拖欠人员的利益。 建议当事人遇到此类纠纷时,直接向法院提起诉讼。 届时,就会产生写延迟工程费起诉书的问题。 以下,可以给律师编辑带来相关的起诉书模板,帮助理解。

拖欠工程款提起诉状

起诉单位:(全称(_____市______县______建设公司

企业性质:集体

经营范围:工业和民用建筑。

流动资金: 169.5万元

经哪个部门批准开业: _ _ _ _ _年______月经县基础建设局批准

地址: _ _ _ _县_____乡_____电话: __________县

开户银行: ______工区历下经办处。 账号: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ u

法定代表人姓名: _ _ _ _ _ _ _职务: _ _ _ _ _ _ _ u

被告单位(全称) ______市职工教育培训中心

地址: _______市_ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _编号

事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由:

_ _ _ _ _年_ _ _ _ _月_ _ _ _ _日,_ _ _ _ _ _县建筑工程总公司_ _ _ _ _公司(以下简称公司) 承包额为495125.74元。 开工日期为_ _ _ _年_______月_ _ _ _日; 竣工日期为_ _ _ _年_______月_ _ _ _日。 合同签订后,乙方按时将设备、机器等运入工地,但甲方因工地、图纸等原因未能与相关单位交涉,直到_ _ _ _ _年_ _月_ _ _ _ _日乙方才正式开工一百七十七天内,因甲方原因乙方进入工地的70多名员工不能工作,机器设备长期双重无用,致使乙方遭受经济损失8059.73元。 甲方承担了25611.43元的误工费,但仍有57979. 30元至今负责赔偿损失。

2栋宿舍建筑安装工程竣工后,_ _ _ _年_____月_____日,乙方又与甲方签订教学楼工程施工合同(加盖原印)。 教学楼工程将于_ _ _ _ _年_ _ _ _ _月_ _ _ _日完工。 3栋均经______市建筑工程质童监督站验收合格移交被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后,交市建设银行校对此杂,双方无任何争议。 甲方应按合同规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

自______年元月起,甲方要求乙方为零建设工程拖工作。 经多次协商达成协议后,乙方为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建设工程。 但174551.87元的租金至今尚未与乙方结算。 由于甲方多次拖欠乙方工程款,长期不能支付乙方工人工资,于_______年_ _ _ _月底被迫撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织负责人多次与甲方交涉。 起初,甲方因工程资料不齐全而被拖走,乙方必须将自己的资料全部复印并交给甲方。 此后,甲方以建材差价不合理为由,拒绝支付原宿舍、教学楼拖欠的工程款,并广泛推广,拒绝审核乙方后期工程所有零建设工程的结算。

综上所述,甲方违反合同约定,单方面推翻合同规定的有关条款,非法拖欠乙方工程款给乙方造成巨大经济损失。 《建筑安装工程合同》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。 》《民法通时》第三十九条第二款一至五项和(建筑安装工程承包合同条例(第十三条第二款一至五欲规定)未能按照承包合同规定履行本应由自己承担的贵任的,除竣工日期顺延外,承包人还应当赔偿由此造成的实际损失。 按照不按合同规定支付工程款的银行逾期支付办法或者《工程款结算办法》的有关规定办理。

诉讼请求:

责令甲方支付工程款并赔偿楼乙经济损失:

(一)支付宿舍、教学楼欠款21793.08元;

(二)零建设工程款结算) 174551. 87元扣除甲方垫付的材料款66913.30元,对应应付乙方工程款10768.57元;

(三)赔偿乙方经济损失(_ _ _ _ _年至_ _ _ _ _年度借款滞纳金54595. 88iG; _____年_____月至_____月设备闲置费57979. 30元

以上三项合计,共计242006.83元。

您觉得怎么样

_ _ _ _ _市______区人民法院

起诉单位______县建筑工程总公司

__________公司(盖章) ) ) ) ) ) )。

_ _ _ _ _ _ _年_________月_ _ _ _ _日

附件一.书状复印件一份;

2 .书证28件。

在具体书写拖欠工程款起诉书时,当事人应当注意其中的诉讼请求。 法官通常在这个范围内作出最终判决,如果不小心看漏了,肯定会不利于自己的利益。 因此,建议委托专业律师制作诉状,避免律师主编泄露诉讼请求。 详情请咨询律师朔州律师。

无相关信息
本文来自网络,不代表大媒体立场,转载请注明出处。