您的位置首页 > 建筑工程 > 工程纠纷

工程停建责任如何承担,工程停建责任如何承担法律责任

我们知道一个项目的实施需要一定的时间,所以我们经常需要赶上进度。有些项目在实施过程中被叫停,属于违约行为。那么对于一个项目的停建,应该如何承担责任呢?下面,富华说法网边肖将对相关内容进行解读,供大家参考。希望对你有帮助。

一、工程停建责任如何承担

发包人因自身原因停止或延误工程建设;发包人应当承担违约责任。首先,发包人应采取必要措施弥补或减少损失,同时清除障碍,使承包人能够尽快恢复施工工作。如果承包人在施工过程中发现设计中的错误和不合理之处,应通知发包人。发包人接到通知后,应及时与设计人及其他有关单位研究确定修改意见或变更设计,并将修改后的设计文件及时发送给承包人。发包人还应赔偿承包人在工程暂停或延误期间的损失,包括停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料和构件积压等造成的损失,以及实际发生的费用。

《中华人民共和国民法典》

第八百零四条因发包人原因造成工程停建或者缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,并赔偿承包人因停工、窝工、转运、机械设备搬迁、材料和构件积压等造成的损失和实际费用。

第八百零五条因发包人变更计划、提供资料不准确或者逾期未提供必要的勘察、设计工作条件造成勘察、设计返工、停工或者变更的,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增加费用。

二、造成工程停建有哪些情形

1.发包人变更工程量;

2.发包人提供的设计文件等技术资料有错误或发包人变更设计文件;

3.发包人未按约定及时提供建筑材料、设备或进度款;

4.发包人未及时验收中间工程和隐蔽工程的条件并办理相关竣工手续;

5.发包人未能按照合同约定保证施工工作所需的工作条件,致使工作无法正常进行的。

我们可以知道按照规定停止工程施工的行为属于违约行为,可以要求对方赔偿相应的损失。国家法律有相关规定,希望大家理解。如对以上富华说法网边肖整理的相关内容仍有疑问,可咨询富华说法网相关律师。

  • 建设工程施工合同纠纷的管辖,建设工程施工合同纠纷的
  • 建设工程合同纠纷案由怎么确定,建设工程施工合同纠纷
  • 深圳工程款律师,深圳工程款拖欠
  • 工程中遇到纠纷,工程中遇到纠纷怎么解决
  • 解决工程纠纷的四种途径,解决工程纠纷的四种途径中,那
  • 建设工程承包合同,施工承包协议
  • 姜堰建筑工程合同纠纷诉讼,泰州市姜堰区人民法院庭审
  • 南海区工程律师咨询,南海区工程律师咨询电话
  • 工程款纠纷找哪个部门解决,工程款纠纷找律师
  • 建筑工程合同纠纷裁判,建设工程施工合同判决
  • 本文来自网络,不代表大媒体立场,转载请注明出处。