建设项目停工后，肯定会遭受相关损失。如果双方对停工索赔的期限没有约定或约定不明确，则承包人应从停工之日起向发包人提出索赔。超过三年不立案，法院不再保护，即承包方向发包人主张停工损失的，对方不能再进行赔偿。富华说法整理了以下相关法律知识，希望对你有所帮助。
一、工程停工费用多久可以索赔
1.工程停工多长时间可以提出索赔，要看有没有协议。没有约定，就按法律来。
如果双方对停工索赔的期限没有约定或约定不明确，则承包人应从停工之日起向发包人提出索赔。如果三年内没有提出索赔，法院将不再保护，即如果承包商向雇主索赔停工损失，对方不能再进行赔偿。
2、《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因造成建设工程在合理使用期限内造成人身伤害、财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
二、建筑工程索赔的项目
1.人工成本
指直接从事建筑安装工程施工的生产工人和列入概算定额的附属辅助生产单位的工人所发生的费用。索赔费用还包括增加工作内容的人工费、停工损失和降低工作效率损失的累计，其中增加工作内容的人工费按日人工费计算，停工损失和降低工作效率损失按窝工费计算，窝工费标准由双方在合同中约定。
2.设备费
可以用几种形式，机器班次费，机器折旧费，设备租赁费。因工作内容增加而索赔设备费用时，设备费用的标准应按机器班次费用计算。因窝工引起的设备费用索赔，施工机械属于施工企业自有时，索赔费用按机械折旧费计算；企业从外部租赁工程机械时，索赔费用标准按设备租赁费计算。
3.材料成本
材料费用索赔包括：由于实际索赔的材料数量超过计划数量而增加的材料费用；由于客观原因，材料价格大幅上涨；由于非承包商责任项目的延误而导致的材料价格上涨和延期储存的费用。
材料成本应包括运输、储存和合理损耗。如果承包商的管理不善造成了物质损失和失败，它就不能包括在索赔估价中。承包人应建立健全材料管理制度，记录建筑材料的采购日期和价格，以便索赔时能准确区分索赔项目引起的材料额外消耗。为证明材料单价的增加，承包商应提供可靠的采购订单、采购订单或官方公布的材料价格调整指数。
4.管理费
此项可分为场地管理费和企业管理费两部分。索赔中的现场管理费是指承包人完成追加工程、索赔和延长工期期间的现场管理费，包括管理人员的工资、办公、通讯和交通费用。索赔中的企业管理费主要是指工程延期期间增加的管理费。包括总部人员工资、办公用房、办公用品、财务管理、通讯设施、企业领导在施工现场的检查指导工作等。
5.利润
一般来说，对于因工程范围的变更、文件的缺陷或技术错误、业主未能提供场地而引起的索赔，承包商可以计入利润。但对于项目暂停索赔，利润通常包含在每个实际项目的价格中，工期的延长并不影响部分项目实施的减少，也不会导致利润的减少。所以，一般的超级很难
在申请建设工程停工期间的所有费用时，总承包商需要携带与分包商签订的合同进行申请。如果没有约定，可以直接去法院诉讼。如果法院作出判决，以上内容已整理完毕。如有其他问题，请到富华说法网进行法律咨询。
